PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 2 / 20 ABRIL DE 2018 Sumário CAPÍTULO 1. CONDIÇÕES GERAIS ...................................................................................... 3 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES ...................................................................................... 3 2. OBJETO ............................................................................................................................. 4 3. ESCOPO ............................................................................................................................. 4 4. CUSTOS DA OBRA ............................................................................................................ 4 5. BDI ...................................................................................................................................... 5 6. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA ...................................................................... 5 7. MEDIÇÕES ......................................................................................................................... 5 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA .................................................................................... 6 CAPÍTULO 2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ................................................................. 8 1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO .............................................................................. 8 2. CANTEIRO DE OBRAS ...................................................................................................... 8 2.1 PLACA DE OBRA ........................................................................................................ 9 2.2 BANHEIRO QUÍMICO .................................................................................................. 9 2.3 ALUGUEL DE CONTAINER ......................................................................................... 9 3. DRENAGEM PLUVIAL ..................................................................................................... 10 3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA ..................................................................... 10 3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE FUNDO DE VALA ................................................ 10 3.3 TUDO DE CONCRETO ARMADO DN400MM ........................................................... 11 3.4 REATERRO COMPACTADO ..................................................................................... 11 3.5 BOCA DE LOBO ........................................................................................................ 12 3.6 GRELHA ARTICULADA ............................................................................................. 12 3.7 POÇO DE VISITA ? PV ? PARA REDE PLUVIAL ...................................................... 13 3.8 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA ..................................................... 13 3.9 CAIXA DE PASSAGEM - CP ..................................................................................... 14 4. PAVIMENTAÇÃO ............................................................................................................. 14 4.1 MEIO-FIO ................................................................................................................... 14 4.2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS ........................................................ 15 4.3 SARJETA EM CONCRETO ....................................................................................... 18 4.4 PASSEIO EM CONCRETO ARMADO ....................................................................... 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 3 / 20 ABRIL DE 2018 CAPÍTULO 1. CONDIÇÕES GERAIS 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES Todos os serviços a serem desenvolvidos na presente contratação deverão ser executados em observância ao conhecimento, com a melhor técnica disponível e em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT aplicáveis, as NR's relacionadas à Portaria 3.214/78 do MTE, bem como o Código de Posturas e Código de Obras Municipal. A CONTRATADA é responsável pela saúde e segurança de funcionários e terceiros durante todo o período de execução da obra. Serviços que não estejam previstos na planilha orçamentária não podem ser executados sem autorização formal da Prefeitura Municipal, desde que devidamente justificados e nos casos previstos pela Lei 8.666/93. Caso a CONTRATADA discorde de algumas das informações dispostas no Projeto Executivo (planilhas, projetos, especificações e outros), a mesma terá a obrigação de questiona-las antes da efetivação da contratação. Os itens ou informações nas questionadas serão considerados como de total ciência e aprovados pela CONTRATADA. Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Projeto Executivo, não sendo permitida qualquer alteração sem autorização formal da Prefeitura Municipal. Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto na planilha orçamentária, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s). Os serviços só poderão ser iniciados mediante apresentação dos seguintes documentos pela CONTRATADA: ? ART (Anotação de responsabilidade técnica) referente à execução dos serviços; ? Documentação referente à Segurança do Trabalho (ASO, PCMAT, PPRA, PCMSO); ? Ficha de EPI e APR (Análise preliminar de riscos); ? Lista de presença referente à treinamento de Segurança do Trabalho; ? Relação dos funcionários contendo nome e função; ? Histograma (mão de obra, equipamentos e ferramentas); ? Comprovantes de registro do funcionário na empresa. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 4 / 20 ABRIL DE 2018 2. OBJETO O presente objeto refere-se à execução de obra para "PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS " , na via de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis, em Nova Era/MG. 3. ESCOPO Será executada rede de drenagem pluvial em tubos de concreto armado (manilhas), onde serão necessários serviços de escavação mecânica de valas, compactação mecânica de fundo de vala, assentamento de tubos de concreto armado, reaterro compactado, poços de visita, caixas de passagem e bocas de lobo. Será executada ainda rede de esgoto sanitário em tubos de pvc, incluindo poços de visita em anéis de concreto. Compreendem os serviços de pavimentação o assentamento de meio fio pré-fabricado, execução de passeio em concreto usinado, assentamento de blocos de concreto sextavados sobre colchão de saibro ou areia e execução de sarjeta em concreto. 4. CUSTOS DA OBRA A obra será executada pela modalidade empreitada por preço global, em atendimento à solicitação da Caixa Econômica Federal, referente à CR Nível I assinados a partir de 02/01/2017. Os preços unitários da planilha orçamentária são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foi utilizada como referência a tabela do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), e SETOP (Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais) para itens inexistentes na tabela do SINAPI. Estão incluídos no custo de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais + equipamentos + mão-de-obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluídos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento. Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra, ou seja, alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 5 / 20 ABRIL DE 2018 5. BDI Para elaboração da planilha orçamentária foi utilizado BDI com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo estão detalhados em planilha anexa. A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais. A LICITANTE deverá apresentar junto com a sua proposta comercial, planilha com a composição do BDI utilizado, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório. 6. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA Conforme cronograma físico financeiro, o prazo total para execução da obra é de 4 (quatro) meses, a contar da data de ordem de serviço. Em caso de atraso no cronograma da obra a CONTRATADA será penalizada conforme previsto em contrato, exceto em situações que seja apresentada justificativa técnica válida. A CONTRATADA deverá atualizar o cronograma da obra semanalmente, comparando os valores previstos com os reais executados no período. Esse acompanhamento tem papel fundamental na identificação e correção de eventuais atrasos na obra. 7. MEDIÇÕES Os serviços executados pela CONTRATADA serão medidos mensalmente, considerando o período compreendido entre os dias 25 do mês anterior e 24 do mês de realização da medição. A CONTRATADA deverá apresentar o boletim de medição no período compreendido entre os dias 25 e 30 de cada mês, conforme modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 6 / 20 ABRIL DE 2018 Fiscalização Municipal. O boletim de medição deverá ser composto pelos seguintes documentos: ? Memória de cálculo conforme modelo aprovado pela Fiscalização Municipal; ? Relatório fotográfico dos serviços realizados; ? Comprovante de pagamento dos funcionários (contracheque); ? Guia de recolhimento do INSS e FGTS; ? Certidões negativas débito. A Fiscalização Municipal terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da medição, para se pronunciar quanto à validação do que foi apresentado. A Fiscalização Municipal poderá solicitar à CONTRATADA, correções e adequações no processo de medição. Após realizar as eventuais correções, a CONTRATADA deverá encaminhar os documentos para a Fiscalização Municipal, que terá o prazo de 03 (três dias úteis), contados a partir da data de recebimento da revisão, para se pronunciar quanto a validação da medição. O processo de correções poderá ser repetido quantas vezes forem necessárias. Após aprovada a medição, a CONTRATADA deverá enviar todos os documentos, inclusive a nota fiscal dos serviços executados, para coleta de assinaturas da Fiscalização Municipal. Os documentos de medição e a nota fiscal deverão ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Fazenda, que realizará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis. A medição será aprovada conforme eventos definidos na PLE (Planilha de levantamento de eventos da Caixa Econômica Federal). 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA a) Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as normas técnicas e procedimentos específicos. b) Fornecer aos funcionários uniformes e todos os EPI´s necessários para a execução das tarefas e responsabilizar-se pela utilização correta dos mesmos. c) Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado (padrão 5S) e promover campanhas de conscientização e melhorias. d) Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato, não contribuindo de nenhuma forma para contaminação do meio ambiente. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 7 / 20 ABRIL DE 2018 e) Substituir imediatamente todo e qualquer funcionário que a Fiscalização Municipal julgar ter comportamento inconveniente ou ser inadequado à execução dos serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal. A Substituição deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis sem prejuízo das atividades, por profissional de capacidade igual ou superior ao substituído. Dependendo da situação, a Prefeitura Municipal poderá exigir o afastamento daquele profissional logo após sua comunicação. f) Facilitar à Fiscalização Municipal o acesso a todos os materiais, equipamentos e ferramentas que serão utilizados na obra, inclusive notas fiscais, folhas de ponto, contracheques, e qualquer documentação pertinente à obra. g) Utilizar materiais, ferramentas e equipamentos novos, de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante. h) Submeter à Fiscalização Municipal, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização Municipal poderá solicitar à empresa a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. i) Providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Prefeitura Municipal não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores. j) Utilizar profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. k) Apresentar ?Relatório diário de obra? detalhando os serviços e quantidades executadas, as condições climáticas, lista de funcionários e horário de trabalho, equipamentos, ferramentas e demais informações que a Fiscalização Municipal julgar necessárias. O relatório deverá ser disponibilizado em duas vias e diariamente junto à frente de serviço, onde a Fiscalização Municipal irá validar o documento e recolher uma cópia. l) Apresentar ?Relatório fotográfico semanal?, detalhando todos os serviços desenvolvidos durante a semana. O relatório deverá ser enviado para a Fiscalização Municipal através de email. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 8 / 20 ABRIL DE 2018 CAPÍTULO 2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO O item Mobilização e Desmobilização corresponde às despesas com transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e mão de obra. A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo o equipamento necessário à execução dos serviços, de acordo com o cronograma de execução, inclusive a instalação do canteiro da obra e outras instalações necessárias ao trabalho da CONTRATADA. Todo o preparo da área para o canteiro de obras em geral, inclusive construções, ligações de energia elétrica, água e esgoto, manutenção do canteiro e demais serviços relacionados ao bom funcionamento do mesmo será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Medição e pagamento A medição da mobilização e desmobilização será realizada da seguinte maneira: ? 70% do valor total do item quando concluída a mobilização da obra, mediante aprovação do canteiro de obras pela Fiscalização Municipal. ? 30% do valor total do item quando concluída a desmobilização da obra, mediante termo de recebimento definitivo (TRD) da obra, validado pela Fiscalização Municipal. 2. CANTEIRO DE OBRAS O canteiro de obras deverá ser bem estruturado, organizado e com banheiro químico. Deverá ser garantida a organização em toda a área da obra, ou seja, a aplicação do programa 5S deverá ser evidente. Atenção especial deverá ser dada a organização de materiais, limpeza em toda a área e bom aspecto visual geral da obra. A CONTRATADA é responsável por qualquer dano causado a terceiros durante a realização das atividades. É expressamente proibida a entrada de terceiros no canteiro de obras, exceto com autorização da Fiscalização Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 9 / 20 ABRIL DE 2018 2.1 PLACA DE OBRA Consiste na instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00 x 1,25m, conforme modelo da Prefeitura Municipal. A placa deve ser instalada em local visível e seguro, se necessário a CONTRATADA deverá utilizar tubo de aço ou dispositivo similar para fixação da mesma. Ao final da obra a placa deverá ser entregue para a Prefeitura Municipal. Medição e pagamento O item será medido em metros quadrados (m²), considerando o fornecimento de uma placa nas dimensões já especificadas. 2.2 BANHEIRO QUÍMICO O canteiro de obras deverá possuir um banheiro químico durante todo o período de execução da obra. É de responsabilidade da CONTRATADA a conservação, manutenção e limpeza do mesmo. A CONTRATADA deverá promover uma rotina de higienização do banheiro químico. Medição e pagamento O item será medido em meses (mês), considerando uma unidade de banheiro químico para cada mês. 2.3 ALUGUEL DE CONTAINER O canteiro de obras deverá ser provido de um container durante o período de execução da obra, para utilização como almoxarifado da CONTRATADA. Medição e pagamento O item será medido em meses (mês), considerando uma unidade de container para cada mês. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 10 / 20 ABRIL DE 2018 3. DRENAGEM PLUVIAL 3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA Compreende a execução de escavação mecanizada de valas através de retroescavadeira, mini carregadeira ou similar, para realização dos serviços de drenagem pluvial e esgoto sanitário. A escavação será realizada com profundidade de 1,50m e largura de 0,80m. Caso necessário a largura da escavação poderá atingir 1,50m, desde que seja apresentada justificativa técnica aprovada pela Fiscalização Municipal. As escavações deverão ser executadas nos alinhamentos, inclinações e dimensões especificadas no Levantamento Topográfico e Projeto de Pavimentação. Qualquer excesso de escavação realizado pela CONTRATADA e não autorizado pela Fiscalização Municipal, desmoronamentos por falha de execução, imperícia ou por qualquer outro motivo não serão remunerados na medição da obra, e caso necessário a CONTRATADA deverá reconstituir o trecho sem custos para a CONTRATANTE. O material escavado deverá ser depositado a 1,0m da borda da vala, e caso exista volume excedente, a carga e o transporte do mesmo até a distância máxima de 100m fazem parte do escopo dos serviços. Medição e pagamento A medição será realizada em metros cúbicos (m³) de escavação efetivamente executada. Serão consideradas as dimensões da vala in loco, conforme critérios já estabelecidos para o item. 3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE FUNDO DE VALA Após concluir a escavação de valas e antes de iniciar o assentamento de tubos de concreto (manilhas), deverá ser executada regularização e compactação mecânica do fundo das valas. A área a ser compactada deverá estar limpa de todo material estranho e solo não compactado. O equipamento para compactação será escolhido em função das condições e natureza do solo, podendo ser utilizado compactador de percussão tipo ?sapo?, placas vibratórias ou similares. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 11 / 20 ABRIL DE 2018 Medição e pagamento O item será medido em metros quadrados (m²) de área efetivamente compactada. 3.3 TUDO DE CONCRETO ARMADO DN400MM Os tubos de concreto a serem utilizados na obra devem atender à ?ABNT NBR 8890/2008 ? Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários ? Requisitos e métodos de ensaios?, que fixa os requisitos exigíveis para fabricação e aceitação de tubos de concreto. Deverão ser utilizados tubos de concreto armado DN400mm, classe PA1, com junta rígida tipo ponta e bolsa. Os tubos deverão ser assentados sobre o fundo da vala compactada, conforme alinhamentos, inclinações e dimensões especificadas no Levantamento Topográfico e Projeto de Pavimentação. Para estanqueidade dos tubos deverá ser utilizada argamassa traço 1:3 de cimento e areia. O reaterro envolvendo os tubos será manual até a altura de 20cm da face superior. Os materiais empregados deverão ser selecionados entre aqueles provenientes de escavação, devendo ser adequados à compactação, isentos de detritos, matéria orgânica, pedras, etc. Serão executadas camadas de 10cm, sendo o material colocado simultaneamente dos dois lados da tubulação e compactado manualmente com soquete. Medição e pagamento O item será medido em metros lineares (m) de tubos de concreto efetivamente assentados. 3.4 REATERRO COMPACTADO As valas escavadas serão reaterradas com o solo proveniente das escavações ou outros aprovados pela Fiscalização Municipal. A área a ser reaterrada deverá ser limpa de todo material deve ser adequado à compactação, isentos de detritos, matéria orgânica, pedras, etc. O serviço de reaterro deverá ser executado com o máximo cuidado para não danificar os tubos de concreto armado assentados para a rede de drenagem pluvial. O equipamento para compactação será escolhido em função das condições e natureza do solo, podendo ser utilizado compactador de percussão tipo ?sapo?, placas vibratórias ou similares. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 12 / 20 ABRIL DE 2018 O material de reaterro deverá ser espalhado em camadas de 15 cm de espessura máxima e deverá ser compactado com umidade adequada, até o mesmo grau de compactação aprovado pela Fiscalização Municipal, e deverá ser executado conforme as cotas dos projetos. Medição e pagamento O item será medido em metros cúbicos (m³) de reaterro efetivamente executado, conforme fórmula especificada no memorial de cálculo da planilha orçamentária. 3.5 BOCA DE LOBO Será executada boca de lobo em alvenaria de blocos de concreto com resistência mínima de 4,0MPa e espessura de 15cm, cheios em concreto estrutural moldado em obra Fck ?20MPa. As dimensões da caixa e os quantitativos a serem executados deverão seguir o Projeto de Pavimentação. Deverá ser executado concreto magro com espessura de 10cm e Fck ?20Mpa. A CONTRATADA deverá considerar como serviços pertinentes ao escopo do respectivo item, a escavação (mecânica ou manual) para execução da caixa, reaterro compactado e bota fora do material excedente. Medição e pagamento O item será medido em unidades (und) de bocas de lobo efetivamente executadas, conforme critérios já especificados. 3.6 GRELHA ARTICULADA Consiste na instalação de grelha articulada para boca de lobo, modelo GR95 em ferro fundido cinzento, com as seguintes dimensões: ? Caixilho ? 930x380x80mm ? Grelha ? 850x280x50mm A grelha deverá ter resistência mínima 12,5 toneladas, sendo este um requisito obrigatório para aprovação da Fiscalização Municipal. O assentamento deverá ser realizado com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 13 / 20 ABRIL DE 2018 Medição e pagamento O item será medido em unidades (und) de grelhas efetivamente instaladas, conforme quantidades especificadas em projeto. 3.7 POÇO DE VISITA ? PV ? PARA REDE PLUVIAL Será executado poço de visita em alvenaria de blocos de concreto com resistência mínima de 4,0MPa e espessura de 20cm, cheios em concreto estrutural moldado em obra Fck ? 20MPa. As dimensões da caixa e os quantitativos a serem executados deverão seguir o Projeto de Pavimentação. Deverá ser executado concreto magro com espessura de 10cm e Fck ? 20Mpa. Fazem parte do escopo deste item a confecção e instalação de tampa em concreto estrutural moldado em obra Fck ? 35MPa, incluindo armação em barras de aço CA-50 Ø10mm, conforme especificado no Projeto de Pavimentação. A CONTRATADA deverá considerar ainda escavação (mecânica ou manual), reaterro compactado e bota fora do material excedente, caso necessário. O referido item corresponde a poços de visita com altura de 1,00m, sendo assim o acréscimo necessário para atingir a altura especificada em projeto será remunerado no item 3.8 da planilha orçamentária. Medição e pagamento O item será medido em unidades (und) de poços de visita efetivamente executados, conforme critérios já especificados. 3.8 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA Consiste no acréscimo de altura do poço visita para atender ao especificado no Projeto de Pavimentação. Este serviço deverá ser executado com as mesmas especificações técnicas do item 3.7 (poço de visita). Medição e pagamento O item será medido em metros lineares (m), conforme detalhado na memória de cálculo da planilha orçamentária. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 14 / 20 ABRIL DE 2018 3.9 CAIXA DE PASSAGEM - CP Será executada caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto com resistência mínima de 4,0MPa e espessura de 20cm, cheios em concreto estrutural moldado em obra Fck ?20MPa. As dimensões da caixa e os quantitativos a serem executados deverão seguir o Projeto de Pavimentação. Deverá ser executado concreto magro com espessura de 10cm e Fck ? 20MPa. Fazem parte do escopo deste item a confecção e instalação de tampa em concreto estrutural moldado em obra Fck ? 35MPa, incluindo armação em barras de aço CA-50 Ø10mm, conforme especificado no Projeto de Pavimentação. A CONTRATADA deverá considerar ainda escavação (mecânica ou manual), reaterro compactado e bota fora do material excedente, caso necessário Medição e pagamento O item será medido em unidades (und) de caixas de passagem efetivamente executadas, conforme critérios já especificados. 4. PAVIMENTAÇÃO 4.1 MEIO-FIO Será fornecido meio-fio em concreto pré-moldado Fck ? 15MPa, com as seguintes dimensões: ? Comprimento = 100cm ? Face inferior = 15cm ? Face superior = 13cm ? Altura = 30cm O meio-fio será assentado da forma convencional devendo sua altura livre ser igual a 15cm. Será executada escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio. O fundo da vala deverá ser regularizado com uma camada de material solto que foi retirado da vala e compactado através de soquete. Caso o material retirado da vala não seja de boa compactação, a Fiscalização Municipal deverá ser consultada para indicar outro material para utilização. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 15 / 20 ABRIL DE 2018 Após a regularização o meio-fio deverá ser assentando de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previsto em projeto. Após o assentamento o meio-fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer às especificações da ABNT. A areia deve ser constituída de partículas limpas, isenta de torrões de terra ou de outras matérias estranhas. A CONTRATADA deverá escorar o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsável por qualquer dano ou imperfeições causadas por terceiros. O controle de qualidade e resistência do meio-fio será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a ?Resistência Característica à Compressão do Concreto ? Fck? exigidos nesta especificação técnica. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio- fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela Prefeitura Municipal. Medição e pagamento O item será medido em metros lineares (m) de meio-fio efetivamente assentado. 4.2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS A Prefeitura Municipal de Nova Era será responsável pelos serviços de terraplanagem necessários à preparação da base da pavimentação. Após a conclusão dos serviços de terraplanagem será iniciada a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é executada pelas seguintes etapas: ? Lançamento e espalhamento da areia ou saibro na área do pavimento; ? Execução das mestras paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura da camada conforme especificado no Projeto de Pavimentação; ? Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 16 / 20 ABRIL DE 2018 Concluído o colchão de assentamento deverá ser iniciada a camada de revestimento através das seguintes etapas: ? Marcação para assentamento através de linha-guia ao longo da frente de serviço; ? Assentamento das peças de concreto conforme padrão aprovado pela Fiscalização Municipal; ? Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; ? Rejuntamento, utilizando areia ou saibro. ? Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. O material saibro tem a preferência de utilização nos serviços de colchão de assentamento e rejuntamento das peças de concreto, entretanto, caso seja comprovada dificuldade de adquirir esse tipo de material no mercado da região, a CONTRATADA poderá, desde que aprovado pela Fiscalização Municipal, utilizar areia lavada fina em substituição ao saibro. Assentamento dos blocos de concreto A pavimentação será executada com blocos de concreto sextavados pré- moldados, com espessura de 8cm e Fck ? 35MPa, assentados sobre colchão de saibro ou areia com 6cm de espessura. O saibro ou areia deverá ser limpo e isento de matéria orgânica. A junta entre os blocos não poderá ser menor de 3mm e não superior a 5mm. A colocação dos blocos pré-moldados deve ser realizada de modo a evitar qualquer deslocamento dos já assentados, bem como irregularidades no colchão de assentamento, verificando frequentemente se estão bem colocados se ajustados. Para o acabamento junto à sarjeta de drenagem pluvial para interrupção do pavimento deverão ser utilizados blocos serrados ou cortados, cuidando-se para que estejam levemente (aproximadamente 3mm) mais elevados do que essas interrupções. O nível da superfície acabada deve estar dentro do limite de 1cm em relação ao nível especificado. A deformação máxima da superfície pronta, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao eixo longitudinal da via, não deverá exceder 1cm, a não ser em locais onde curvas verticais obriguem maiores desvios. Nas bocas de lobo as inclinações deverão ser mais acentuadas de forma a facilitar o acesso das águas pluviais, conforme detalhado no Projeto de Pavimentação. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 17 / 20 ABRIL DE 2018 Rejuntamento e compactação dos blocos de concreto O rejuntamento será feito espalhando-se uma camada de 2cm de espessura em saibro ou areia fina, forçando a penetração deste material nas juntas dos blocos por meio de vassourões. Após a conclusão do assentamento dos blocos inicia-se o adensamento com placa vibratória, sendo que o número de passadas necessárias depende de uma variedade de fatores. Duas ou três passadas sobre o pavimento costumam ser suficientes, observando sempre que a vibração deve ser feita sempre à pelo menos 1m dos blocos não confinados. Após a vibração inicial, uma camada de material de rejuntamento deve ser espalhado sobre a superfície e executada nova vibração garantindo assim o enchimento dos vazios nas juntas e no intertravamento entre os blocos. A área da placa vibratória de estar entre 0,35m² e 0,50m². Uma vez compactada e rejuntada, a via deverá ser molhada a fim de auxiliar a aderência do material de rejuntamento com blocos. Liberação do tráfego O tráfego de veículos só será permitido quando a pavimentação estiver concluída. Considera-se a pavimentação concluída depois que apresentar forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensões e seção transversal estabelecidas no Projeto de Pavimentação. Controle de qualidade O controle de qualidade e resistência dos blocos de concreto sextavados pré-moldados será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a ?Resistência Característica à Compressão do Concreto ? Fck? exigidos nesta especificação técnica. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher blocos de concreto para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela Prefeitura Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 18 / 20 ABRIL DE 2018 Medição e pagamento O item será medido em metros quadrados (m²) de área onde a pavimentação for efetivamente executada. O quantitativo será conferido através de Levantamento Topográfico ?As built? a ser realizado pela Fiscalização Municipal. 4.3 SARJETA EM CONCRETO Consiste na execução de sarjeta em concreto moldado em obra Fck ? 35MPa com espessura de 10,0cm, conforme dimensões e inclinação especificada no Projeto de Pavimentação. Para execução da sarjeta devem ser utilizadas formas em tábuas de pínus. As mesmas deverão ser molhadas até a saturação antes do lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto o terreno deverá ser molhado para que o mesmo não absorva parte da água da mistura, evitando assim o aparecimento de trincas e mantendo o fator A/C previsto para atingir a resistência necessária. Controle de qualidade O controle de qualidade e resistência do concreto será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a ?Resistência Característica à Compressão do Concreto ? Fck? exigidos nesta especificação técnica, obtidos através do rompimento de corpos de prova. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher corpos de prova de concreto para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. Os trechos de sarjeta onde o concreto não possuir resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser demolidos e recompostos imediatamente pela CONTRATADA, sem custos adicionais para a Prefeitura Municipal. Medição e pagamento O item será medido em metros lineares (m) de sarjeta efetivamente executada. 4.4 PASSEIO EM CONCRETO ARMADO Consiste na execução de passeio em concreto usinado Fck ? 10MPa com espessura de 6,0cm, sem armação, com acabamento desempenado. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 19 / 20 ABRIL DE 2018 Em trechos de pequena inclinação o concreto deverá possuir acabamento desempenado, e nos trechos com inclinação elevada será executado acabamento sarrafeado. Deverá ser executada escavação, regularização e compactação manual do terreno onde será executado o passeio. Antes do lançamento do concreto o terreno deverá ser molhado para que o mesmo não absorva parte da água da mistura, evitando assim o aparecimento de trincas e mantendo o fator A/C previsto para atingir a resistência necessária. A armação em tela soldada deverá ser instalada respeitando o cobrimento mínimo de 3,0cm, devendo a CONTRATADA utilizar espaçadores para manter o nivelamento e cobrimento da armadura. As emendas nas telas deverão ter traspasse mínimo de 10cm e serão amarradas com arame recozido. A concretagem deverá ser executada de forma direta e sem interrupções, de preferência nas primeiras horas da manhã. Três ou quatro dias após a concretagem devem ser executados os cortes das juntas de dilatação a cada 2,0m de extensão de passeio com utilização do equipamento serra Clipper. O concreto será composto de cimento Portland, água, areia, agregado graúdo e aditivos que se revelem necessários para a obtenção de melhor trabalhabilidade ou outras propriedades. A proporção nos quais os vários componentes serão usados na composição da mistura será determinada pela CONTRATADA, por qualquer método de dosagem racional, baseado na pesquisa dos agregados e da granulometria mais adequada e na melhor relação água-cimento, com o fim de assegurar uma mistura plástica, trabalhável segundo as necessidades de utilização, e um produto que após cura apropriada e um adequado período de endurecimento, tenha a durabilidade, impermeabilidade e resistência requeridos, sem o uso excessivo de cimento. Controle de qualidade O controle de qualidade e resistência do concreto será rigorosamente acompanhado pela Fiscalização Municipal. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a ?Resistência Característica à Compressão do Concreto ? Fck? exigidos nesta especificação técnica, obtidos através do rompimento de corpos de prova. A Fiscalização Municipal poderá, em qualquer etapa da obra, recolher corpos de prova de concreto para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA ESTADO DE MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Pavimentação da estrada de ligação dos bairros Córrego das Pedras e Morada dos Heróis CÓDIGO ET.PAV.2017 PÁGINA 20 / 20 ABRIL DE 2018 Os trechos de passeio onde o concreto não possuir resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser demolidos e recompostos imediatamente pela CONTRATADA, sem custos adicionais para a Prefeitura Municipal. Medição e pagamento O item será medido em metros cúbicos (m³) de passeio conforme quantitativos determinados na memória de cálculo da planilha orçamentária. NOVA ERA/MG